：
原告起诉称，年4月5日被告黄某约原告去他住处洽谈西美岸中心1-4号的店铺装修事宜，并签订合同编号字（4）第1号的商铺装璜工程承包合同，合同开竣工日期为年4月6日至年5月10日。
年4月6日商铺开始装修，被告黄某总是以资金紧张为由，未按合同约定支付工程款，原告也多次要求被告黄某按合同付款。年4月27日原告收到浙江杭州西美岸中心生活服务中心的书面通知，要求年5月1日到年5月5日（五天）暂停一切装饰装修施工活动，原告也及时告知被告，并将通告发送给被告黄某。
被告黄某拖欠装修费用为元，分别为：（1）店铺的隔间里增加一组柜子费用元，（2）消防报警器的移位费用（人工工资）元，（3）合同装修工程款元，被告已支付元，剩余元。特起诉，请求判令：1、被告支付装修费用元；2、本案诉讼费用由被告承担。
：
被告未答辩。
：
年4月5日，原告（承包方、乙方）与被告（发包方、甲方）签订《建筑装饰工程施工合同》一份，约定由原告对余杭区西美岸中心1-4小爷面馆进行装修，承包方式为部分全包（施工项目以预算书为准），工期自年4月6日至年5月10日，
合同价款元，合同价款采用固定价格加5％包干风险系数计算，包干风险以预算列项为依据，签订施工合同支付0元，木工施工进场前支付0元，油漆施工进场前支付0元，竣工交付15天内支付尾款元。合同还对双方的其他权利义务做出了约定。
后原告组织施工。年4月27日，原告通过
联系电话：